Una constructora de Talca, Casaa Limitada, presentó una demanda por $530.897.957 contra la Municipalidad de San Carlos, el Gobierno Regional de Ñuble y el Instituto Nacional de Deportes, tras la paralización del Polideportivo Municipal. El conflicto se tramita en el 1° Juzgado de Letras de San Carlos, causa ROL C-529-2024.
Origen del conflicto
Las obras, iniciadas en octubre de 2020 y con un valor superior a $2.500 millones, fueron suspendidas apenas un mes después por problemas de infiltración de agua, según el director de Obras Municipales. La constructora sostiene que la detención generó graves impactos económicos y operativos, afectando la planificación y la inversión realizada en personal, maquinaria y materiales.
El proyecto tenía un plazo contractual de 420 días, por lo que la paralización temprana alteró todos los tiempos previstos y generó costos adicionales de seguros, mantención y administración, que la empresa debe asumir mientras la obra permanece detenida.
Perjuicios económicos
El informe pericial detalla los daños sufridos por la empresa:
- 💰 Gastos de mantención: $324 millones por administración y cuidado del recinto durante la paralización.
- 🏗️ Materiales e insumos: $36 millones por trabajos ejecutados y no cancelados.
- 📉 Pérdida de utilidades: $150 millones en lucro cesante por la utilidad esperada del proyecto.
- 💳 Costos financieros: $20 millones entre seguros obligatorios e intereses bancarios.
El documento pericial subraya que la paralización obedeció a factores técnicos imprevistos, fuera del control de la empresa, lo que refuerza el reclamo de indemnización.
Implicancias legales
El caso representa uno de los conflictos más significativos entre contratistas y municipalidades en la región. La demanda involucra también al Gobierno Regional de Ñuble y al Instituto Nacional de Deportes, entidades que aportaron financiamiento al proyecto.
Especialistas en derecho público señalan que la resolución del tribunal será clave para establecer responsabilidades en contratos de obra pública, especialmente en proyectos de gran envergadura que requieren inversión previa de recursos significativos.
Antecedentes del proyecto
El Polideportivo Municipal de San Carlos estaba diseñado como un espacio clave para la comunidad, financiado a través de convenios entre organismos públicos. La obra incluía infraestructura deportiva completa y prometía beneficios para la comunidad local, pero los problemas técnicos tempranos obligaron a su suspensión indefinida, afectando a vecinos y deportistas de la zona.
Datos clave
- Proyecto: Polideportivo Municipal de San Carlos
- Demanda: $530.897.957
- Causa: ROL C-529-2024
- Obras paralizadas: desde noviembre de 2020
- Empresa demandante: Casaa Limitada, Talca